工期顺延是指 因特定情况或事件导致原定的工程完成日期需要推迟的现象。以下是关于工期顺延的详细解释和相关信息:
法律依据
根据《民法典》第803条规定,如果发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工窝工等损失。
《民法典》第804条规定,因发包人的原因,致使工程中途停建、缓建,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
合同依据
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认。承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
工期顺延的条件
工程量增加:施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
不可抗力:因不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方可以就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致。
其他非承包方原因:如下雨、停水、停电等自然因素导致停工,签订工期顺延合同后,可以保护施工方免受合同违约的责任。
申请与确认
承包人需要按照合同约定的期限向发包人或者监理人申请工期顺延,并提供相关证明材料。
发包人或其监理人应当对承包人的申请进行审核,确认工期顺延的事实后,双方需签订工期顺延合同,以保障承包方免受合同违约的责任。
综上所述,工期顺延是指在特定情况下,根据法律规定和合同约定,对原定的工程完成日期进行推迟的行为。承包人因非自身原因导致的工程延误,可以申请工期顺延,并通过相应的程序和证明材料获得确认。
相关文章:
工期顺延什么意识01-11
工期根据什么确定01-11
什么承包01-10
为什么禁止工程转包01-08
怎么承包建筑项目01-06